...geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut... ... ... fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ... ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak ...

...yılı İller Bankası fiyatı (43,61 TL) mevcut olmasına rağmen, bu poz için yüklenicinin teklif fiyatı (52,00 TL) rayiç olarak alınmış, ayrıca 12.2203 poz numaralı imalatın alt analizinde bulunan borulara da, 2016 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatları mevcut olmasına rağmen, Pn katsayısı kullanılarak Sözleşme Fiyatına (2016 Eylül...

I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın 22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 12/06/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/07/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…

... yurt dışında imal edilebilen ve imalat süreci yaklaşık 4-5 aylık süreye tekabül eden özel pompalar olduğunu, imalatı tamamlandıktan ... ekinde sunulan yüklenici firma ile üretici firma arasındaki 02.12.2013 tarihli sözleşme ile döviz kurunun proforma fatura tarihi olan 20.09.2013 ...

Davada, eserin gizli ayıplı ve yüklenicinin ağır kusurlu bulunduğu iddia edildiğinden zaman bakımından uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 126/4 ve 125. ... ...de 14.11.1994 tarihinde yapıldığı, ikinci sözleşmenin kesin hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli kesin hesap fişi düzenlenerek 21.12.1995 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır...

...raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin ise 14.12.1990 tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre... ... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. ... Diğer taraftan sözleşmenin 41/7.

1- Uygulama İşleri Genel Şartnamesi, 2- İdari Şartname, 3-  Sözleşme Tasarısı, 4- Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5- Mahal Listesi, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname... ... … 7.12.

... ödeneği olarak 1.272.756,83 TL, Kasım ayı ödeneği olarak 3.471.155,00 TL, Aralık ayı ödeneği olarak 3.586.860,17 TL belirlendiği, aynı ... zarar gördüğü iddiasına üzerine anlaşmazlık oluştuğu, sözleşme konusu işin İstanbul geneli cadde ve sokakları içermesi sebebiyle ... teslimini (21/10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir.

… SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER … 6- 4734/10-e Sabıka kaydı (İhale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasında) ** ... , 12,75000000000000” beyanına, “Yöneticilere ait Bilgiler” kısmında “OSMAN ÜÇÜNCÜ, 413****

İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1 Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını... ... ...zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında; (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...