Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

...iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. Olayda sözleşme, iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibariyla iş programı ve sözleşmeye uygun olarak...

İLGİ: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, …… Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna... ...bedelinin onbinde beşinin yatırılması şartı oluşmadığı için başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı...

...edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen ... ...zincirleme ödettirilmesine hükmolunmuş; Bu hükme yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018... ...nedeniyle 35 günlük süre iş programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını, ..

maddesinde her ay gerçekleştirilen hizmete ait faturanın kesilmesinden sonra ... İSTİNAF BAŞVURU: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava dilekçesindeki... ...ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte...

SONUÇ: Yukarıda 1. Bu imkansızlık haline doktrinde “kusursuz sonraki imkânsızlık” da denilmektedir. ...aşırı ifa güçlüğü halinde şartları varsa, borçlunun başvurusu üzerine hâkim ya sözleşmeyi sona erdirir ya da yeni... ...hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından...

Bu itibarla; başvurucuların karar düzeltme itirazları kabul edilerek; sözü... İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. SONUÇ ve ÖNERİLER” kısmında; “…

...Başkanlığı tarafından 29/11/2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ''Personel Taşıma (Servis)'' ihalesine ilişkin olarak 21/12/2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirketin, müdahil şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine teklifinin...

...yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin düşmüş olduğu gerekçesiyle sözleşmenin... ...Merkez Nusrath Göleti ve Sulaması işinde 22.10.2013 tarihinde işe başlama yapılmasına rağmen kamulaştırma... ...alacağın 5 gün içinde ödenmesi aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının ihtar edildiğini, idare 25.08.2017 tarihli...