...zemin kotu ile otopark kaplaması üst kotuna kadar imalatların ardışık olarak yapılması zorunluluğunun bulunduğu, işyerinin görülmesi mevcut saha kotlarının kontrol edilmesi için herhangi bir engel bulunmadığı, mimari uygulama projesi ve kesitlerine göre bu alandaki tüm imalatların anahtar teslim götürü bedel sözleşme kapsamında olduğu...

...kaynaklanmayan gecikmenin sözleşmenin 25.1 maddesi uyarınca proje takvimine eklenerek teslim süresinin yeniden belirlenmesi... ...davacının tüm, davalı iş sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş...

...yüklenicinin ( 29 + 480 - 33 + 680 ) Km arasında yaptığı imalatlarda hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu... ...görülmemiş olmasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

...yüklenicinin ( 29 + 480 - 33 + 680 ) Km arasında yaptığı imalatlarda hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu... ...görülmemiş olmasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

...işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a1 katsayısının dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit...

...tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam tutarı üzerinden ve... ...maddesinde; (1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin...

maddesiyle Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ile yüklenici ... ...taahhütname verilen söz konusu dört teknik personelin kayıt dışı çalıştırılmaması ve en az asgari ücretten maaş...

...Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler. ...ait Teknik Şartnamede, iş kapsamında her türlü malzeme, imalat ve montaj hatalarının geçici kabul itibar tarihinden...