...komisyonu beton kaplamanın 500 mt sinin işçiliğinin uygun olmadığı ve 500 mt sinin beton malzemesinin uygun olmadığını tespit etmiş ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden... Söz konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … 3) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları başlıklı” 12’nci maddesinde “12.1.

Sözleşmeler konusu asfalt imalâtının henüz kesin kabulü yapılmadığından teminat süresince davacı yüklenicinin bakım yükümlülüğünden sorumlu olduğu kabul edilmelidir.

... özetle; idarenizce anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “İstanbul Anadolu Yakası Adalet Binası İnşaatı” işi ile ilgili olarak ... geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan ancak kullanıma mani olmayan imalat bedellerinin kesin hesapta kesilip kesilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi ...

...davanın sırf sözleşmenin tarafı olmama gerekçesi ile reddinin de hukuka aykırı olduğunu, 5.Davalının sorumluluğunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi m.14/2 ve 4735 sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince halen devam ettiğini, bilirkişi raporlarında çatı kaplamasında hangi poz kullanılmış olursa olsun pozun tarifine uygun olarak kaplama imalatı gerçekleşmiş...

İdarelerce bu başvurular, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirilmesi alınacaktır.

...kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen oran üzerinden gecikme cezası hesabı yapılması gerekirken, sözleşme konusu iş hiç teslim edilmemiş gibi, tüm sözleşme bedeli üzerinden sözleşmede kararlaştırılan oran üzerinden kesin hakedişte gecikme cezası...