Sorumlular, süre uzatımı gerekçesinin esasen alçıpan asma tavan imalatı için yapılan iş artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ...

...tarihinde imzalanan 01.01.2010 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında 24 Ay Süreyle 17 Kişilik ADS Merkezi'nin Hizmet Binalarının ve Bahçesinin (malzemesiz) Genel Temizlik Hizmeti İşi sözleşmesinin feshine dair işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Ulaştırma Bakanlığı'nca davacı şirket ve ortakları...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme masrafları ile kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir.

... davacının talebinin sözleşmenin feshine değil, süre uzatımına yönelik olduğu hususları göz önünde bulundurulmak suretiyle, mücbir sebep olarak ileri sürülen, ihale sonrasında ihaleye ... Türkiye-Rusya krizinin meydana gelmesi nedeniyle tüm görüşmelerin yapıldığı Rus uçak firmaları ile ilişkilerinin bir anda kesildiği, Türkiye'de meydana gelen terör faaliyetleri nedeni ...

...ihalelerinde iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artış ve eksiliş hesaplamalarının (mukayeseli keşifler) 1 defadan fazla (revize mukayeseli keşif) yapılıp yapılamayacağı” hususunda görüş talebinin genel mahiyette olması, somut bir sözleşmeye dayalı olmaması ve konu hakkında gerekçeli dayanakları belirtilen idare görüşünün...

1) Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.

...ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044...

ve Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.