... uncu maddesinin (f) bendindeki  “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ... doğrulamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, akabinde ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen ... olduğu görülen Dinamik Event Organizasyon Ticaret A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi  olarak belirlendiği görülmüştür ...

Yüklenici, işi süresinde veya belli dönemler halinde tekrarlanmak suretiyle ifa edilen sürekli nitelikteki işlerde, sözleşme ve eklerine aykırı olarak yaptığı her bir aykırı işler için en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005’i (binde beş) oranında ceza uygulanacaktır.

...halinde uygulanacak ceza oranı, ilk sözleşme bedelinin On Binde 5'dır. Ağır Aykırılık Halleri   1 Sözleşme Süresi İçerisinde Toplam 10 (On) Defa, 10 (On) - 2 Sözleşme Süresi İçerisinde Toplam 5 (Beş) Defa, 52 (Elli İki ) Veya Daha Fazla Güzergahta Taşıma...

...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir... ...sürdüğünden ve yukarıda belirtilen yazılarıyla gecikilen süreyi beş ay ve üç ay olarak açıklayarak idareden süre uzatımı... Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu konuda bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere... sayılı kararı ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedilerek hüküm onanmıştır. ...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır” hükmünün...

...yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır... SONUÇ : Yukarıda 1.

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...davalı yüklenicinin de geçen her gün için iş bedelinin binde beşi oranında ceza ödeyeceği kabul edilmiştir.

üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin başvuru sahibi Eren Grup Kurumsal Hiz. ...yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunacağı, idare, on beş (15) gün içinde alt yükleniciyi onaylayıp onaylamadığını...

...alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir…” hükmü... 1) Başvurular öncelikle; a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, …

...hattının geçtiği karayolu ve demiryollarında geçişlerin yatay sondaj marifetiyle yapılmasına karar verildiği ve bu amaçla... poz nolu yeni fiyatlar oluşturulduğu, bu beş adet yeni fiyat için çapı ...