6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...sözleşmede de belirtildiği şekilde hakedişlerin her ayın ilk beş günü içinde düzenlenip onaya sunulduğu; … ...belirsizlikler” gerekçe gösterilerek bölgesine iade edildiği ve akabinde … tarihinde … no.lu hakediş düzenlenerek … tarihinde...

tarihinde feshedildiği, akabinde yüklenici tarafından alternatif antrepo arayışına girildiği... SONUÇ : Davanın yukarda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 12. ...davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak...

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. ...davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak...

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 9. ...gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak...

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir. ...programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması...

I - KONU … ( Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde … hazırlar. ...yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

I - KONU Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün... ...programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği...

...olduğunu; bu nedenle davacının, şirketin taşeron ve tedarikçilerden kesilen cezaları alma hakkının doğmadığını; sözleşmenin 18.2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını savunmuş ayrıca karşı davasında; sözleşme gereği, gecikilen her gün için binde beş oranında ceza ödenmesi gerektiğini; sözleşme...

...başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla sona erdirmek suretiyle taahhüdünü sözleşme ve şartname... ...gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak...

Onkoloji Hastanesi Binası Yapımı ile ilgili görüş istemidir. ...teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek...