...tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince... ve ... Hukuk Dairesinin 09.05.2017 tarih ve 2016/6264 E., 2017/1986 K.

Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili ödemeler de yapılmıştır. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından savunma verilmemiştir. ve 38. ...belge eksiklikleri sebebiyle ihale dışı kaldığı, geçerli kabul edilen tek teklifi veren firmanın teklifinin diğer tekliflerden...

Mahkemece uyarlama isteminin kabulüne dair verilen karara karşı davalı iş sahibince... maddesinde yükleniciye taahhüdün gerçekleşmesi sırasında hiç bir şekilde fiyat farkı verilmeyeceği 14.3.

...tedbiren önlenmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz... Davacı yüklenici vekili, davalı idare ile davacı yüklenici arasında 29.11.2006 tarihinde; ..

ve Tic. ...değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin teklifi geçerli kabul edilen E-Mak Mak.   Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, başvuru sahibi Elibol Asf. ve San. ve Tic.

...bir kaybının olmadığını, davacının avans faizi talebinin kabul edilemeyeceğini, bu nedenlerle, haksız ve hukuki mesnetten... Hükme karşı taraf vekilleri istinaf yoluna başvurmuştur. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.

...cezai şart tazminatını isteyebileceği belirtilerek, davanın kabulüne, 15.521,78 YTL gecikme tazminatının sözleşmenin... Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir.

maddesinde Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

Davalı şirket vekili istinaf talebinde özetle; müvekkili ... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı tarafından istinafı...