...dikkate alınmadığı gerekçe gösterilerek bu haritaların kabul edilmediği ve bunun üzerine piyasadan alımı yoluna gidildiği... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. ...Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal...

...kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak düzeltildiği, Bununla... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME     isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.

Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.”, ...oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir.

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. ...Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal...

...İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her gün... vermiştir. Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...

sayılı toplantısında kabul edilen ... Üniversitesine ait taşınmazların (kantin, büfe, market, restoran, fotokopi çekim yeri otopark vb.) .

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1.

...belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri, d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin... Yüklenici de bu tesislerin ve depoların yapılması, korunması ve sigortalanmasını sağlar (Y.İ.G.Ş./md.

Dava; davacı şirket ve şirket ortakları sıfatıyla diğer davacıların 4735 sayılı Kanun'un 26. ...sözleşmenin feshinin hukuka aykırı olduğunun tespiti ve davanın kabulü yolunda hüküm kuran Ankara 21.