Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin açıkça düzenlenmesi zorunludur…” hükmü, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

tarihinde sona erdiği, anılan sözleşmeler gereğince Muayene ve Kabul Komisyonlarının görevlendirildiği, Mersin antrepo teslimli sözleşme için görevlendirilen komisyonun yüklenici tarafından bildirilen ...

.’nın Muayene ve Kabul Komsyonu Başkanı olduğu ve teslim edilen malların kontrolü ve muayenesi neticesinde “malların eksiksiz ve tam olarak sözleşme şartlarına uygun olduğunun görüldüğü” yönünde tutanak tutulduğu ve...

...ödemelerinde; a) Onay Belgesi, b) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı veya ihale komisyonu kararı, c) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, ç) Fatura, d) Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, e) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir.” düzenlemesi...

...25/11/2013 tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendiğini, buna göre simülatörlerin 17/02/2015 tarihine kadar muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun davacı tarafından bildirildiğini, gecikilen süre göz önünde bulundurularak sözleşmenin 34....

maddelerine uygun şekilde davacı şirket yetkililerinin de bulunduğu sırada Muayene Komisyonu tarafından kabul edildiği, ancak 04.02.2012, 06.02.2012 ve 09.02.2012 tarihlerinde teslim edilen işlerin teknik şartnamenin 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 5.1,-5.2, 7.1.2, 7.1.5.

İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz.

... şirket tarafından ürün kabul ve muayenelerinin usulüne uygun yapılmadığı, ürünün kabulünde yapılacak analizlerin tarih, saat ve yerinin şirkete bildirilmediği iddia edilmekte ise ... kimlerin gözlemci olacağının bildirildiği, ayrıca redde giren partiler ile ilgili hakem muayenesi yapılmadığı iddia edilmekte ise de, şahit numunelere Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ...

...gece ölçüm düğmesinin olacağının açıkça belirtildiği halde davacı şirket tarafından teslim edilen cihazda böyle bir düğmenin bulunmadığının Mal Kabul Komisyonu tarafından yapılan muayene sonucunda tespit edildiği anlaşıldığından, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmediği ve davalı idare işleminde hukuka...