... uyulmadığı, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ... ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, Mevzuata aykırı husus içeren sözleşme esas alınarak görüş oluşturulamayacağı, Görüşüne, 1 ...

...ihale dokümanı ile sözleşmede yapılan düzenlemelerin, YİGŞ ile diğer düzenleyici mevzuata aykırı olmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine... Ölçü: Projesine göre fiilen yapılan ve idarece uygun görülen T107 Proses Havuzu adedidir.

Söz konusu mevzuata aykırı görevlendirmelerden dönemin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı sorumlu olup hakkında idari soruşturma yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Buna göre, mal alımına ilişkin ödeme yapılabilmesi için; -Sözleşme konusu malın sözleşme ve ihale dokümanına uygun olarak teslim edilmesi, - ...fıkrasında kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya...

...yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin ise uygun görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu görülmektedir... ...karşıya bırakıldığının kabulünün gerektiği, netice olarak idaresinin uygulamaları mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarenin kusurundan yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı...

...fiyatların ihale günü açıklanması gerekirken, ihaleden 22 gün sonra açıklanmasının mevzuata aykırı olduğu, Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki... 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

...da yapılmadığı, yukarıda belirtilen işe ait sözleşme ve sözleşmenin tabi olduğu mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluğunun idaresine ait olması sebepleriyle anlaşmazlık... 1) Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır.

...analizde belirtilen poz numarasındaki formül yerine fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu…” iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, anılan... ...nce; 14/12/2020 tarihli kesinleşen ihale kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen … Proje Müşavirlik A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, davacı...

Yapılan açıklamalara göre 53 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamakta hükmüne varılmıştır.

... biriminin de gerçekleştirdiği denetimleri kendisine raporladığını, raporda görülen olası mevzuata uymayan aksaklıkların tespitinde de teftiş kuruluna soruşturma talimatı verdiğini, Büyükşehir ... yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması ...