… TL anahtar teslim götürü bedelle … Ltd. ...yıkımı esnasında İdarece ayrılıp depolanması istenen malzemeler yüklenici tarafından temizlendikten sonra kışla...

...tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı düzenlendiği, 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı... ...mahallinde teknik elemanlar bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını, davacı tarafından 24/03/2018 tarihinde...

...iş programının onaylandığı, Covid-19 salgını nedeniyle malzeme temini ve işçi çalıştırılmasında yaşanan aksaklıklar... Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen 400 kVA AL...

Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka... Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “13 - (

...arıza durumuyla ilgili detaylı açıklama ile sipariş edilecek malzemelerin temin edileceği firmalara ait adreslere dair bilgilerin... ...kadar kırıcının bakım onarım ve tamiratlarının yapılarak teslim edilmesinin aksi hâlde sözleşmenin 40.

...kapsamında yapılması gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...kapsamında yapılması gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların...

...bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. ...bahse konu araçların 7/24 esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği ve yüklenici tarafından ihale konusu iş dışında...