... çerçevede yapılan incelemede, şikâyete konu ihalede işin süresinin (01.01.2024-31.12.2024 (250 iş günü)) olduğu, hizmet araçlarının 2023 model ve üzeri sedan model, araçların kilometrelerinin ... düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi çerçevesinde ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve sağlıklı teklif ...

Güzergâh kaldırılmasında ise kaldırılan güzergah için yüklenici tarafından ücret talep edilemez… 7.25. 3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak: Teknik Şartname’nin “Teknik Şartlar” başlıklı 7’nci maddesinde  “7.13.

...şartnamede “taşıyıcılı / taşıyıcısız” olarak ifade edildiği, sözleşmenin 8.2.1 maddesinde belirtilen öncelik sıralamasına göre özel poz tarifleri incelendiğinde, “ÖZEL.İN.BF.144: SBS polimer modifiyeli, 5 mm kalınlığında, taşıyıcısız, %1000 elastik ve -25 derece soğuk hava dayanımlı, kendini tamir edebilen bitüm esaslı membran ile su yalıtımı...

... temizlenmesinde meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06/2021 olarak belirlendiğine ilişkin kararın 07/01/2021 tarihli ve 311615 sayılı yazı ile ... dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını talep ettiği, Görülmektedir ...

Hukuk Dairesinin 26.09.2018 tarih ve 2018/2536 E., 2018/3448 K. maddesine göre sözleşmenin ekidir. maddede geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş, 44.

K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi ile hüküm altına alınan idarenin muhatap olacağı bir yetkilinin yüklenici şirket tarafından belirlenmediği, Teknik Şartnamenin 38.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmü ile, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” 28’inci maddesinde yer alan; “1.

D-48 numaralı kararında; 1-25/12/2018 tarihli ve 2018/DK. Maddesi ile; Belediye tarafından yükleniciye mevzuat hükümlerine aykırı olarak Belediye bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda sebep olunan ...

...Bakanlığının 25.04.2023 tarih VUK-154/ 2023-5 sayılı sirküsüne göre vergilerin ödeme sürelerinin 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı, ihale tarihinin 02.05.2023 olduğu, ihale tarihi itibariyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin tahakkuk süresinin bitmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10.6’ncı maddesi gereğince...

Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (% ...bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye 256.060,00 TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012...