...tarafa ihtarda bulunulmuş, bu yazı davacı tarafa 27/04/b>20b>15 tarihinde tebliğ edilmiş ve bu ihtara rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen davacının sözleşmesi davalı idarenin 05.06.b>20b>15 tarihli yazıyla 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun b>20b>., 22 ve 25.f b>maddelerib>, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47.

...tarafa ihtarda bulunulmuş, bu yazı davacı tarafa 27/04/b>20b>15 tarihinde tebliğ edilmiş ve bu ihtara rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen davacının sözleşmesi davalı idarenin 05.06.b>20b>15 tarihli yazıyla 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun b>20b>., 22 ve 25.f b>maddelerib>, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47.

... ve “Granit Bazalt Yol Döşemesi” isimli belgede yer alan 1/b>20b> ölçekli kısmî yol ve kaldırım planı ile kesitinin bir arada ... belirleneceği, bu kapsamda; İdari Şartname’nin 35.1.1’inci b>maddesindeb> belirtilen 9 adet iş kaleminin maliyetinin, yaklaşık maliyet ... şekilde tamamlanamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. ...

2-Yanlar arasında imzalanan 09.03.b>20b>06 tarihli sözleşmenin 17.1 b>maddesindeb> işin zamanında bitirilmemesi halinde sözleşme bedelinden %o2 (Binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacağı, 17.2 b>maddesindeb> de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesileceği kararlaştırılmıştır.

...yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, b>20b>03=100, CPA b>20b>08 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosudur... 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: .. Anılan Tasarı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü b>maddesindeb>  “14.1.

... verildiği, bunun üzerine idare tarafından düzenlenen 23.06.b>20b>23 tarih ve 3562719 ve 3562740 sayılı yazılardan başvuruya konu ... teminatlarının gelir kaydedileceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı, somut olayda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 21’inci b>maddesininb> uygulanmasının da mümkün olmadığı iddialarına yer ...

...yazıda 13.05.b>20b>14 tarihli yazı ilgi tutularak “…Rosenbauer firmasından alınması planlanan donanımların tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek yükleniciden kaynaklanmayan gecikmenin sözleşmenin 25.1 b>maddesib> uyarınca proje takvimine eklenerek teslim süresinin yeniden belirlenmesi...

17.03.b>20b>06 tarihli ve b>20b>06/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı b>maddesininb> birinci fıkrasının (ç) bendinde, taşıtların yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebileceği hükme bağlandıktan sonra ikinci fıkrasında, “(

Anılan Kanun’un “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatları” başlıklı 112 nci b>maddesineb> 10.09.b>20b>14 tarihinde 6552 sayılı Kanun’un 8 inci b>maddesiyleb> eklenen ikinci fıkrada; “(

...kısıtlayıcı hükümlerinin dikkate alınamayacağına, 05/01/b>20b>02 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci b>maddelerineb> istinaden, 24/12/b>20b>b>20b> tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.