” hükmü, 24.02.2023 tarihli İhale İlanı’nın “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ... unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.” başlıklı 5’inci maddesinde “Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel ... teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; İdaresinin 27/12/2021 ve 16/11/2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “ Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında; “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...09.06.2021 tarih ve 49686 tutanak) sayılı Temyiz Kurulu Kararının 1 inci maddesinin düzeltilmesine MAHAL OLDUĞUNA, konuyla ilgili 374 sayılı Ek İlamın 1 inci maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün BOZULARAK yukarıdaki hususlar göz önüne alınmak suretiyle yeniden hüküm tesisinin temini için dosyanın hükmü veren Daireye...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 7 nci maddesi aynı şekilde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde de yer almakta olup; Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin 26.06.2007 tarihli ve 23018 sayılı mütalaasında; “.

... başladığı 06/12/2013 tarihi ve görüşmelerin sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı ... kadar süre uzatımına hak kazandığı, sözleşmenin 34.2.maddesi uyarınca gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ... bekleme tercihinde bulunduğu, bu tercihe göre davacının uzayan ...

... malzemenin temini, işyerine nakli, yükleme ve boşaltması, 20 cm’lik tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve silindirle sıkıştırılması ... ve teknik şartnamelere uygun yapılmış stabilize dolgunun, Madde 2 şartlarında 1 m3’ünün fiyatıdır.

Aksi halde, yani mücbir sebep halleri bulunmadan, Kanun’un 19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden idarenin bu sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir.

... Ş.’ ye … İkmal İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji Müdürlüğünden alınan 05.09.2013 tarih ve 6580 sayılı rapora istinaden arazinin toprak yapısı, topografik ... yapısının değiştiği ve bu sahalara girilemediği, anlaşılmaktadır.

maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02.2021 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.