...09.06.2021 tarih ve 49686 tutanak) sayılı Temyiz Kurulu Kararının 1 inci maddesinin düzeltilmesine MAHAL OLDUĞUNA, konuyla ilgili 374 sayılı Ek İlamın 1 inci maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün BOZULARAK yukarıdaki hususlar göz önüne alınmak suretiyle yeniden hüküm tesisinin temini için dosyanın hükmü veren Daireye...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 7 nci maddesi aynı şekilde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde de yer almakta olup; Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin 26.06.2007 tarihli ve 23018 sayılı mütalaasında; “.

... başladığı 06/12/2013 tarihi ve görüşmelerin sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı ... kadar süre uzatımına hak kazandığı, sözleşmenin 34.2.maddesi uyarınca gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ... bekleme tercihinde bulunduğu, bu tercihe göre davacının uzayan ...

... malzemenin temini, işyerine nakli, yükleme ve boşaltması, 20 cm’lik tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve silindirle sıkıştırılması ... ve teknik şartnamelere uygun yapılmış stabilize dolgunun, Madde 2 şartlarında 1 m3’ünün fiyatıdır.

Aksi halde, yani mücbir sebep halleri bulunmadan, Kanun’un 19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden idarenin bu sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir.

... Ş.’ ye … İkmal İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji Müdürlüğünden alınan 05.09.2013 tarih ve 6580 sayılı rapora istinaden arazinin toprak yapısı, topografik ... yapısının değiştiği ve bu sahalara girilemediği, anlaşılmaktadır.

maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02.2021 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

...sızdırmazlık bedeli dahil) döşenmesi” iş kaleminin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesine göre benzer iş kalemi kabul edilerek bu iş kalemine ait 2020 yılı fiyatına yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulanarak hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.

...savunmalarının idare tarafından reddedilmesi üzerine 06.11.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen ihale komisyon kararı... açıklaması, … Anılan Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde  “24.1. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. Gıda Mad. Hayv. Taş. Akry. San. A. Gıda Maddeleri Hay. Taş. San.

...gerektiği, Görüşüne 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 25/05/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.