... Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil ... sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama ...
madde 17 - Arama Sonuçları
… Devamı
...maliyetin düşürülmesi nedeniyle değil, teknik nedenlerden dolayı geçildiği ve buna bağlı olarak beton kalınlığının 15,00 cm’den 17,50 cm’ye yükseltildiği iddialarının kabulü mümkün olmadığı gibi ilam maddesinin bu bendi özelinde kalınlık farkından dolayı imalat değişikliğine gidilmesinin konuyla zaten hiçbir ilgisi bulunmamaktadır...
maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasa'nın 14. Dava konusu edilen işlemin, şirket hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendinde, anılan Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı ifade edilmiş; aynı Kanun’un 17’nci maddesinin (a), (
... toplamının, 440.895,00 TL, 16.350 USD ve 105.592 euro + KDV olduğunu; sözleşmenin 18.2 maddesi gereğince yüklenicilerden kesilen bu cezaların danışmana ödeneceği hususunun yer ... gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin 17.
Sözleşmenin feshedilmediği hallerde gecikme cezası süresi Sözleşme konusu işin tesliminin geciktiği ancak sözleşmenin feshedilmediği haller, TBK’nın 179/II maddesindeki ifaya ekli ceza olduğundan işin teslim edildiği tarihe kadar gecikme cezası uygulanması gerekir.
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan, 27.06.2013 tarih ve 2013/5217 sayılı “ 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa Göre İhale edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” işler başlıklı 9 uncu maddesinde; “(
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
Maddesinin (d) bendi çerçevesinde doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş ve davacıdan da iş kapsamında teklif sunması istenmiş ise de, davacının aynı idare tarafından 05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023/573845 ihale kayıt numaralı “Üçlü hidrofor grubu malzeme alımı işi” ihalesinde 4734 sayılı Kanun’un 17.






