Yine teknik şartnamenin geçici ve kesin kabul başlıklı 4. Davalı yüklenici 20.05.2008 tarihinde davacı iş sahibine verdiği dilekçesinde... ...rayiçleriyle bunun giderim bedelini araştırıp hesaplamamışlardır. ...addesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar taahhüt konusu yapım...

...bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre... ...yılı rayiç bedelinin iki katından daha fazla hesaplama yapıldığına vurgu yaparak bu fiyatın... İdare 05.05.2015 tarihinde bu ecrimisile itiraz etmiştir.

...edildiğine göre 45 günlük süre 28.04.2006 tarihinde dolmaktadır. ...2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması... ...kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine... ...2007 gün ve 2007/29-2007/326 sayılı hükmü onayan Dairemizin 17.09.2009 gün ve 2009/2752...

...kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen... ...davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , sözleşmenin feshi , teminatın alacağa mahsubu