...başlanmasına engel teşkil ettiği, binalar yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma talebi kabul edilen ahiz ... ...İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını, bu idare tarafından düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012 tarihinde yapıldığını, ancak...

... seçilecek analizlere aynı maddenin 3 üncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen “idarece kabul edilmek şartıyla ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait rayiçler ... Fen Kurulu’na iletilmesini istediği, Taraflar arasında 29/12/2021 tarihli anlaşmazlık tutanağı düzenlenerek konunun idarenin 11/01/2022 tarihli ve 1910921sayılı yazısı ile Başkanlığımıza ...

Davalı iş sahibi cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin yaptığı toprak işleri-sanat yapıları... Bu koşullarda iş alanında bulunan makina ve ekipmanlarla birlikte iş alanını terkinde kendi kusurunun da bulunduğunun kabulü gerekir.

Davalı iş sahibi cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin yaptığı toprak işleri-sanat yapıları... Bu koşullarda iş alanında bulunan makina ve ekipmanlarla birlikte iş alanını terkinde kendi kusurunun da bulunduğunun kabulü gerekir.

Hizmet sunmanın cari yıldaki gerçekleşen maliyeti gelecek yılın tarife hesaplamaları için veri olarak kabul edilir. Anılan Tutanağın ekindeki Hesaplama Tablolarında; ihale kapsamındaki … Merkez, …,

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”, Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen 400 kVA AL/AL Sargılı Hermetik tip transformatörün...

...idare ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın taraflarca düzenlenen anlaşmazlık tutanağına istinaden incelenerek karara bağlanmasıdır. ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Anlaşmazlık tutanağı ve fiyat tespit tutanaklarının, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan standart formlara uygun olması zorunludur….”

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık...