genel kabul görmüş uluslararası…”   b) Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülür. Yargılamaya esas raporun düzenlenmesinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları dikkate alınmaz.” 24- 51. genel kabul görmüş uluslararası…”  

... belirlendiği, yüklenicinin iş programından çok geride olduğu, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 01/09/2021 olmasına rağmen sahada yeterli çalışmanın olmadığının tespit edildiği, işin ... tamamlanması için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları ...

Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur. ...İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez.

...yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması b)Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması c)Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi ç)Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içerisinde yüklenicinin idareye yazılı...

...İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Kabul Edilebilirlik Yönünden 29. İbraz edilen belgeler içinde minibüs hat devir ücreti adı altında yapılan son ödeme tarihi 2003 yılında olup 600 TL’dir. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

... 58 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 18.2.2016 tarihinde işe başlanılması gerektiği hâlde bu tarihte başlanılmadığı, davacı tarafından idareye ... davalı idarece yapılan değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmesi üzerine açılan davada; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ...

... yapılmış ve devam eden işlerde; müteahhitler veya taşeronların, Esasların yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde hiçbir şart öne sürmeden idareye başvuracakları, dilekçelerinde ... içinde başvurmayan müteahhitler veya taşeronların sözleşmelerine göre işe devam etmeyi kabul etmiş sayılacakları belirtilmiştir.