...Çalışma Süresi Ve Çalışma Esasları Madde 6: İşçilerin ortalama haftalık normal çalışma süresi 5 gün 8 saat, cumartesi 5 saat haftalık 45 saat olup, aylık 26 gündür.” Dilekçilerin... ...unsurlarının ortaya konulmadığı ifade edilmek suretiyle; Daire kararının belirtilen tüm itirazlar çerçevesinde kaldırılması talep edilmektedir.

...hakedişlerde bu fiyatlara herhangi bir itirazının olmadığı, tarafların kabulüyle yeni birim fiyatın tespit edilmesi konusunda fiili bir durum oluşturulduğu, yeni birim fiyatların tespiti konusunda oluşan anlaşmazlığın, YİGŞ’nin 22 nci maddesi ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anlaşmazlığın ilk oluştuğu anda, süresinde ve usulüne uygun...

...itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun 16/02/2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verdiği, ihale uhdesinde kalan yüklenici ile... ...dolayı 22/02/2022-15/04/2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir.

Özel Daire Bozma Kararı: Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay (kapatılan) 13. sayılı kararı ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedilerek hüküm onanmıştır.

...yönünden reddedildiği, ancak bu hususun mevzuata aykırı olduğu, idareye şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı, Firmanın temsilcisi olarak teklifi imzalayan Şenol Üçüncü’nün... ...Birinci Hukuk Müşavirliği’nin görüşüne dayanak teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde emsal nitelikte olmadığı iddia edilen Danıştay Onüçüncü...

... fakat dosya kapsamından da anlaşıldığı üzere davalı-karşı davacı iş sahibinin itiraz etmeyerek kabullendiği üzere 13-18.08.2011 tarihleri arasında temel betonlarının daha ... sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı ...

Organize istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat duvarı projelerinin hazırlanması ve onayı için 10 (on) gün, Terminal ve ... ...verdiği belirtilen işlemlerin tüm maddi ve manevi unsurlarıyla irdelenerek mevcut iddia ve itirazlar çerçevesinde karara varılması mümkün bulunmamaktadır.