...bağlanan “Menderes Öğrenci Yurdu Onarım” işinde; tüm katlardaki yangın merdivenlerinin... ...seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranda ödeme yapılacağını gösteren bir belge olduğu, Hususları... ...demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” iş kaleminden olması, birim...

Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği... Bakılan davada görevli yargı yerinin tespiti bakımından, 4735 sayılı Kanun... ...emprevizyon (öngörememe) meselesi olduğu, şartların değişmesiyle ortaya çıkan durum, artık tarafların...

...fiyat dışı unsur değerlendirmesinin nasıl yapılacağına ilişkin belirsizlik bulunduğu... ...Mıcırı Temini 1 Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 cm) 2 Bordür ve Tretuvar... 1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak...

...davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede... ...dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme...

...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif... ...nolu, “Tip-1, Tip 2 ve Tip 3 Bunker Temini ve yerine Montajı” iş kalemi/imalatına, paçal... ...edilip, inşaat sahasına nakledilerek montajının yapılacağı ihale dokümanlarından anlaşıldığından...

...anlaşıldığı, söz konusu yemek hizmeti alımı işinin 24 aylık süreyi kapsadığı, 24 Şubat... ...farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağının belirtildiği, personel çalıştırılmasına... ...anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı... ...Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacağı ve teklif fiyatın içinde yer alan...

...çalıştırılmasına dayalı olmadığı, ihale konusu işin yürütülmesi kapsamında 17 ay süreyle... ...asgari ücretin %50 fazlası üzerinden ödeme yapılacağı, anılan personel için Dini, Milli... ...değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı, ..

...iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan... ...teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.... ...uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister... Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın... ...sürenin hakedişten düşülerek yükleniciye ödeme yapılacağı ve ilgili cezai hükümlerin uygulanacağı...