...bağlantılarının dava dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik...

...açıklama yazısının tebliğ edildiği 30/09/2021 tarihinde davacı tarafından öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden şikâyet süresinin bu tarihten itibaren hesaplanması gerektiği, bu nedenle davacının başvurusunun, işin yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplanmış olabileceği iddiasına ilişkin kısmı yönünden, sürenin ihale tarihi olan 16...

...şirketin, iş deneyim belgesine sahip olan ortağın yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine ilişkin taahhüdüne aykırı davrandığından... ...teslim edilen mühürlerden kullanılmayanların seri numaralarına göre teslim edilmesi ile işin sona erdirileceğinin ve son tespit istihkakının yapılacağının bildirilmesine ilişkin...

... şirketin işin ifası aşamasında sondaj makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle işi süresinde bitiremeyeceğini belirterek 20.11.2008 tarihinde idareye başvurarak 90 gün ek süre ... gelen sel ve su baskını sonucunda makineler ile araç ve gereçlerin zarar gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine iki ay cezasız ek süre verilmesi isteminde bulunduğu, ihaleyi ...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58. ...yangının mücbir sebep teşkil ettiği, yangında yaralanan kişinin ihale sonucu yapılacak işin organizatörü ve aynı zamanda aşçıbaşı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” “ Ancak bu gecikme,işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” “

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

Belirtilen açıklamalar çerçevesinde, davacı şirketin ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği yolundaki iddiasına da itibar edilmemiştir. tarafından, uyuşmazlığa konu işin süresinde tamamlanmamasının davacı şirketin kusurundan kaynaklandığı, davacının Geçici 4.