...başında bulundurulmadığı kabul edilerek, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen... Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin... ...düzenlenen işe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “9.1.

...sözleşmesi imzalanan … bedelli … Binası Yapımı işinde, hakediş ekleri ve SGK hizmet dökümlerinin incelenmesi... Diğer iki personel için hükmolunan tutara ilişkin olarak da hüküm tarihinden sonra tahsilat bildirilmiştir.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14.08.2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Elazığ Merkez... (Yüksek Fen Kurulunun 22.10.2020 tarih ve 2020/162 sayılı görüşü) Söz konusu işin IV.

...07.08.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanan büyük onarım işinde; ameliyathanelerdeki depo, el yıkama ve temiz oda mahallerinde... ...maddesi 1 inci fıkrasının (a) bendine istinaden, 22/05/2019 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy çokluğu ile...

...gereken en son tarihten itibaren yani sözleşme süresinin bitiminden itibaren gecikme cezası uygulanması gerekmektedir... Zaten yüklenici tarafından, teslim tarihinin bilinmemesi söz konusu değildir. ...teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 22/10/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...Ayrıca, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen yapım işinde, yüklenicinin teklif fiyatlarını, sadece iş kalemi...

...tarihinde …’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşinde, işin devamı sırasında yapımına karar verilen .. ...Anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 13/04/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yapım” işinde, bitki büyütme kabinleri ile kümes inşaatında yemlik...

...kalemi/iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 300 gün olduğu,   ...dayalı hizmet olarak kabul edileceği, bu bakımdan ihale konusu işin yapım işi olarak ihale edilemeyeceği ve ihalenin iptalinin...

...bilgilendirme yazısının davacıya tebliğ edildiği, 30/04/2013 tarihinde davalı idarenin kabul komisyonunca yapılan incelemelerde... ...edilmediği, Sulh Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda işin tamamlandığının tespit edildiği, ileri sürülerek...