...verilmesinin mümkün olmadığı, iş bitim tarihinin ek süreler dahil 28.02.2016 olmasına rağmen işteki eksik ve kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası için sözleşmede kararlaştırılan günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden...

...ve dolayısıyla kendilerine ödemeler yapılmasına karşın, işin bitimi sonrası iş deneyim belgesi verilmemesinin ve kararın... Müşavir firma tarafından üçüncü kez 17/10/2011 tarihinde yapılan başvuru 02/11/2011 tarihinde reddedilmiştir.

... belirlendiği, bu maddede öngörülen sürelerde bitirilmeyen işin müstakil kullanıma elverişli kısımları için yine sözleşmenin ... hazırlanan bu revize iş programlarında belirtilen revize iş bitim tarihlerine göre de yüklenicinin D-717 ile D-601 ve D-602 ... idarelerine sunulmasının istendiği,  en nihayetinde 31/03/2021 tarihinde bir revize iş programının onaylandığı ve bu revize iş ...

...Yönetmeliği’ne göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan, “… ...görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi sırasında, sözleşmesinde bulunmayan... ...2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik...

İdarenin yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı ve iş bitim tarihinin 30/03/2022 olarak belirlendiği, 05/05/2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin yapıldığı görülmektedir.

...tarihinde yükleniciye gönderdiği ihtarnamede “işin teslim süresini 17.02.2015 tarihinde dolduğunu, simülatörlerin geçici kabul işlemleri yapılmak üzere ivedilikle teslim edilmesinin beklenildiğini, sözleşme gereği belirlenen teslim süresinin bitiminden işin idareye teslim edilmesi anına kadar geçecek olan gecikme süresine ilişkin olarak...

...nedeniyle, Yükleniciye fazla ödenen miktarlar Yüklenicinin hak edişinden kesilir. İş bitiminden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığınca yapılan... ...ihalede 31 adet ihale dokümanı indirildiği, 08.08.2024 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 09.08...

...tanımlanabilecek menfi zarar kapsamına; sözleşmenin kurulması ve işin görülmesi için yapılan masraflar ile daha elverişli... ...olarak işe devam etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması gerekli 818 sayılı BK'nın... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu 20/a maddeleri gereğince süre bitiminden önce sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun anlaşılmasına...

...Dikili ve Seferihisar İlçeleri için Spor Salonu Yapım İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş... maddesine uygun olarak, 23.06.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir. ...denildiğinden söz konusu belgeleri 07.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgili mevzuata uygun şekilde İl Müdürlüğümüze...