...durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.”,

...uygun olarak iş yeri teslimi yapıldıktan sonra gerekli ve mecburî sebeplerin mevcut olması durumunda, işin engelleyici sebep veya sebeplerin ortadan kaldırılmasına kadar durdurulabileceği, bu durumda da durdurulan sürenin tamamının idareden veya mücbir sebeplerden kaynaklanması hâlinde bu sürenin süre uzatımı olarak yükleniciye verilmesi gerektiği...

… (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.” Hükümleri yer almaktadır.

Fıkrasında, Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin uzatılacağı, 7.

... ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durumunda, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya ... ayrıca süre uzatımı verilmeyeceğinin belirtildiği ancak; işin devamı sırasında imalatların yapılacağı zeminin toprak örtüsü ...

(6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.

(6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.

...durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; davacı şirket tarafından... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Mücbir sebepler başlıklı 10.

...imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29/11/2010... ...nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir...