...tarihli ve 530964 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...bağlandığı, 11/11/2021 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlandığı, Yer teslimi sonrasında yüklenicinin iş... 12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat... Başvuruya konu ihalede işe başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “ ...dolayı alt yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt...

...yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” denilmiş... ...teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı, sözleşmede işe başlama tarihinin 23.10.2017, bitiş tarihinin ise 31.03.2019...

...Teknik Personel Bulundurulması başlıklı ve “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları... ...ilkesinin geçerli olduğu, 5018 sayılı kanunla bu ilkeden vazgeçilip Kusur sorumluluğu (sübjektif) ilkesinin benimsendiği...

maddesinde yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl deneyimli 1 adet... ...belirterek fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt...

...500 gün olup 22/12/2011 tarihi itibarıyla 429 gün (%85,8) geçtiği ve geriye yalnız 71 gün (%14,2) kalmış olmasına... ...Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı ve işe başlanacağı; 9.3.

...yer alan araç asansörü, navigasyon cihazı, otoban köprü geçiş ücretleri, yedek parça, bakım onarım, lastik, Adblue... ...kiralama hizmet alımı ihalesi olup, ihalede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 22 (yirmi iki) ay olduğu, dolayısıyla...

...edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş makinelerinin eksik olduğununun... ...kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde feshin geçersizliğinin tespiti ile fazlaya dair haklar saklı kalmak... ...yönündeki tutanak ve yazılarına rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü, sözleşmede öngörülen...

...10.10.2013 tarihinde imzalandığını ve 22.10.2013 tarihinde işe başlandığını, sözleşmenin imzalanmasından itibaren... ...Göleti ve Sulaması işinde 22.10.2013 tarihinde işe başlama yapılmasına rağmen kamulaştırma maliyetlerinin... ...müvekkili şirketlerin 11.12.2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme kapsamında idareye sunulmuş...