...çalışması davalı idarece uygun bulunmuş ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde yapılmıştır. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye... ...yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye...

...tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...idarenin 31/12/2021 tarihli ve E-4857 sayılı Olur’u ile işe 144 gün ilave süre verildiği, bu sürenin ilk iş bitim... ...eklenemeyeceği ile ilgili olarak; İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9...

...gerektiği, “İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme... ...yapılması gereken tesislerin bir kısmının yapılarak faaliyete geçtiği, bir kısmının ise hala tamamlanmadığı anlaşılmaktadır...

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları... ...ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası...

...Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları... ...zamanında ve eksiksiz olarak sözleşmeye uygun olarak yapılmış, geçici ve kesin kabulleri idare tarafından gerçekleştirilmiştir...

arasında imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. ...teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ...sözleşme tarihinden itibaren yıllara sari olmasına rağmen işe ait hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı yapılmadığı...

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde   “ düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde   “ İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” 

Spor Salonu yapımı işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici tarafından idareye bildirilen... ...belgeler” başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları...

...çalışması, 2’nci aracın 2 no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının... ...sayılı ödeme emri belgesi ile ödemesi yapılan) 1 no.lu hakkedişe ekli “Yapılan İşler Listesi” ve “Yeşil Defter” kayıtlarına...