...niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise, kapsamı ihale dokümanında...

...devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu... ...kırıcının tekrar teslim edileceğinin belirtildiği, aradan geçen süre zarfında davacı firma tarafından herhangi bir bildirim...

...belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.” denilmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuat ve ilgili işe ait sözleşme hükümlerine aykırı olarak yüklenici... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “ İli için geçmiş dönem hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları göz önünde bulundurulmak suretiyle verildiği, - ...İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

... işlemleri tamamlanamadığından ancak 02.07.2019 tarihinde işe başlama tutanağı ile işin fiili olarak başlatılabildiği, bu ... personel taahhütnamesinin verildiği 31.05.2019 tarihi arasında geçen 139 gün için Sözleşmenin 23.3.

...olmayanları, birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek... ...açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

...süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı, işe ait İdari Şartnamenin 46 ncı, Sözleşmenin 14 üncü ve... İdare iş programını verildiği tarihten itibaren başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.”, fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

...yanında davalı yüklenicinin yerine getirmediği, 14 nolu hakedişe azalan imalat olarak giren imalat eksikliklerinde dolayı... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası