Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.   Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. denilmektedir.

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Rüzgar Enerji Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7. ...bildiriminden itibaren 30(Otuz) gün içerisinde onarmaya yönelik uygulayacağı yöntemleri ve programı da belirtecektir.

...kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir.” Denilmiş ve buna ilişkin çizelge eklenmiştir.“ Gecikme Cezası” başlıklı 17 nci maddesinde aynen; “17.1.

maddesinde, Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. ...sonucunda, numunelerin uygun bulunmadığı, ayrıca sözleşmede belirtilen teslim tarihi ve programına uygun olarak teslimatın da yapılmadığı gerekçesiyle davacı şirket hakkında... % 3 olması gerektiği belirtilmiştir.

...onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin...

Şirketinde kurularak belediyede kullanılan bilgisayar programının Büyükşehir Belediyesine geçiş sürecinde ... Şirketinde kurularak belediyede kullanılan bilgisayar programının Büyükşehir Belediyesine geçiş sürecinde ...

Şantiye şefi, mimar ve inşaat mühendisleri iş programına bağlı kalmaksızın iş yerinde devamlı olarak bulunmak zorundadır.

...yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı ödendiği, Cezalı çalışılan süre 07/10/2020 - 04/02/2021 tarihleri arasında fiyat farkı verilmesi halinde, iş programına göre son fiyat farkı hesaplanan Mayıs 2020 tarihinde geçerli olan (Pn) değerinin esas alınması gerektiği belirtilmektedir.

...alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirilmemesi hallerinde, ihale dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli...