...yüklenici tarafından İnşaat Mühendisleri Odası kayıt belgesi verildiği, akabinde şifahen taahhüt istenmesi üzerine... ...bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

Bilirkişilerin yeni birim fiyatlarla ilgili yorum ve değerlendirmeleri bu nedenle hatalı ve eksik bulunmuştur. Bu durumda yapılmadığı iddia olunan imalatlarla ilgili ispat...

” işinin “…” dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. ...sağlamasına ve işlere nezaret etmesine yasal açıdan hiçbir engel durum bulunmamaktadır.

...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması... Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi dördüncü fıkrası (f) bendinde; “…

tarihli gerekçe raporu ile … adlı taş ile değiştirilmiştir. ...sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde...

maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, karar verildi. ...sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde...

...edilmekte ve yargılamaya esas rapor ve eklerinden gerçekten de durumun bu şekilde olduğu görülmekte ise de; 5018 sayılı... (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”,

...ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir... Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.

Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... Davacı bu durumu davalıya bildirdiğini, davalı tarafından kendisine...