ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... olarak yeniden belirlemiştir.

...bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği... ...2020 tarih ve E.116814 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen idare... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Teknik Destek Ünitesi İnşaatı” işinde, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS...

...açıklanan %21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … tarih ve E:... tarih ve ... sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

İnşaatı İşinde, iş artışı kapsamında sonradan projeye... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. TL iş artışı yapılmıştır. ...sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen...

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Onarım ve Güçlendirme İşi” nde; .. ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan (örnekteki gibi, %50... İş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı maddesinde; “28.2.1. ...birim fiyatın hatalı hesaplanması ve uygulanması, … ...kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili, .. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: ...ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde...

Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ) bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...altına alçı sıva imalatının iş artışı kapsamında yapılması, İdaresinin...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.” 

Anayasamızın 48 maddesi ve BK. ...bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.