Denetçi raporunda; söz konusu durumun iş artışının gerçekleşmesinde sözleşme yılı birim fiyatlarının... Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ………

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “ ...gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme...

...enicinin görüş ve talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli dilekçesinde, taahhütlerinde bulunan söz konusu yapım işinde... Maddede belirtilen ilavelerle konuyu tekrar Kurulumuza intikal ettirmiştir.

Davalı-birleşen dosya davacısı cevap dilekçesi ve aşamalardaki savunmalarında iş bedeli ile ilgili... Mahkemece asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

...müvekkili şirket bu süre zarfında sözleşme yapılmasına ilişkin noter, sözleşme damga vergisi vb. DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ.

...kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının 16.11.2009 tarihli... 0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6.

... idaresinden talep ettiği, İdare tarafından 101.315,46 TL iş artışı ve ağaçlık alanın temizlenmesinde meydana gelen gecikme ... tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu revize iş programının da yüklenici tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı ... İdaresince onaylanmış olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ...

Teknikeri)’dan tazminine karar verilmiştir. ...gibi tarif edilen malzeme için yeni birim fiyat yapılarak iş artışı olarak ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı... Üniversitesi Diş Hastanesi Yapımı İşi” nin devamı sırasında ...