Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması...

11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si ise ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü’nce ödenir. Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereken iş ve ödenek...

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhale üzerinde bırakılan Okba Turizm...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale üzerinde bırakılan BYS Beyoğlu Gıda Turz. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

“Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 31 inci maddesi 1 inci fıkrasında; “31.1. ...Anlaşmazlık tutanağı eki 05/02/2020 tarih ve ÖZT.02.3/19 sayılı dilekçesinde özetle; İdaresince düzenlenen “YBF.7-300 Doz...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...cinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde; idaresinin 05/02/2021 tarihli ve E-13232 sayılı...

ortak girişimi adına Av. ...Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne verdiği 27.05.2013 tarihli dilekçesinde inşaatın turistik yerde bulunması sebebiyle 1... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...cinin görüş ve talebi: 22/11/2021 tarihli ve 007 sayılı dilekçesinde özetle; TEM Doğu ve Batı tünelleri arasında... iş programı , ödenek aktarımı

...yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da... 12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.