tarafından gerçekleştirilen Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı yapım işi ihalesi kapsamında davacı şirket ile 12/04/2016 tarihinde 720 gün süreli sözleşme imzalanmıştır.

...imzalanmasından sonra 10 gün içerisinde yer teslimi yapılmak üzere, yer teslim tarihinden itibaren 420 nci günün iş bitim tarihi olarak dikkate alınması ve buna göre iş programının düzenlenmesi gerektiği “Yer teslim Tutanağı” nın imzalanıp, onaylanmasından sonra işin süresinin başlayacağı, sözleşmesine uygun olarak iş yeri teslimi yapıldıktan...

...2022 olarak belirlendiği ve taraflarca imzalanıp idaresince 07/03/2022 tarihinde onaylanan 2 nci revize iş programında sözleşme ödeneklerinin; 2020 yılı için %12,84, 2021 yılı için %43,81 ve 2022 yılı için %43,35 olarak belirlendiği, Sözleşme fiyatlarıyla yükleniciye; 2020 yılında; 21/12/2020 tarihine kadar 1 adet hakediş ile   ...

Şti arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi nedeniyle davalı bankanın Beypazarı/ANKARA şubesinin düzenlemiş ... getirilmemesi nedeniyle, kesin teminat mektubu bedeli olan 140.000,00-TL'nin ilk talep tarihi olan 17/02/2014 gününden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı bankadan tahsilini talep ...

firmasının imzaladığını, rizikonun 1 yıllık inşaat devresi bittikten sonra meydana geldiğini, daha... Somut uyuşmazlıkta da sigorta sözleşmesinde poliçenin bitiş tarihi, zeyilnamelerle 14.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

...yapılacak imalatlar için 25/10/2021 tarihinde “Olur” verildiği, yüklenicinin aynı tarihte iş artışı/eksilişi hesaplarını imzaladığı, söz konusu imalatların iş bitim tarihi olan 30/11/2021 tarihinden önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü...

... Yapım işi ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket ile davalı idare arasında sözleşme imzalandığı, bu sözleşmeye istinaden işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28 ... yılı içerisinde şantiyesini açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, 20/03/2013 tarihinde şantiye denetiminde yükleniciye yapılması gerekenlerin yazılı ve sözlü olarak anlatıldığı ...

Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.