Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil... Bunların tümü sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.” 

...otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...bilinmemesi nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir... ...işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını...

...ile çarpılarak belirlenmesi ve belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

...ihale dokümanında fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin tespitinde analizlere dayanak teşkil eden Yapım İşleri... ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir.

...yapılması zorunluluğu ortaya çıktığı durumlarda yapılan işin bedeli tespit edilecek yeni birim fiyat üzerinden ödenirken... ...21’inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... ...neden olunduğu gerekçesi ile … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

… tarafından … tarihinde …’na ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde; A) … bedelinin ayrıca ödeneceği belirtilmiştir. ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. Bu nedenle, burada ceza koşulunun aynen ifaya ilave olarak (kümülatif) talep edilebilmesi olanaklıdır. ...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi... Fazladan çalıştırılan araç ilave ücret ödenmeyecek, Yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

maddesinde; “19.1.Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %20'sine (Bakanlar Kurulu bu oranı %40'a kadar artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

...sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. ...kitabının “Genel Hükümler ve Açıklamalar“ bölümlerine not ilave edilmesi cihetine gidilmiştir.