...Müdürlüğü) 02/12/2021 tarihli ve 1752119 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 19/11/2013 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 13/03/2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Kars Sarıkamış 7 Kasım Göleti” işi nde, kil ocağına ulaşım...

... sebep sayılması gerektiği ileri sürülerek başvuru yapılmış ise de, davacı tarafından ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sözleşme imzalanması aşamasında asgari ... anlaşıldığından, basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken davacı şirketin 2021 yılı asgari ücret artış oranının enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğinden bahisle bu ...

TL, 2018 yılı için: … TL 2019 yılı için: … yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; … yüklenimindeki … TL ihale bedelli “…

...binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve taraflar arasında 29.07.2015 tarihinde sözleşme düzenlendiğini, davalı idarenin, %90 seviyesindeki imalata rağmen, sözleşmeyi haksız şekilde feshederek, teminat mektubunu irad kaydettiğini, sözleşme sonrası tebligatların usulüne uygun yapılmadığını, 2018 yılında yaşanan...

maddesi uyarınca davacıların 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına dair 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20.

...yüklenicinin sözleşmeye aykırılığı halinde uygulanacak maddi yaptırım, kamu ihale mevzuatı açısından “gecikme cezası” altında, yüklenicinin işi sözleşme hükümlerine uygun veya süresi içerisinde yerine getirmemesi durumu olarak karşımıza çıkmakta olup, bu durum 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır...

... iddia ettiği imalâtların tümünün sözleşme kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri olan şartnameleri ve işin yapılacağı yeri inceleyip sözleşmeyi ... kazılarının güvenli yapılabilmesini sağlamak için bu imalâtın gerekli ve zorunlu olduğu, 4735 sayılı Kanun'un 24.

alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi gerekirken, aynı Kanun’un 3/a maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamında değerlendirilerek ihalesiz olarak gerçekleştirildiği görülmüştür.

...Başkanlığı) 03/02/2022 tarihli ve E-2076144 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 03/05/2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/05/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Gömükan Barajı İnşaatı” işinde; uygulama ayına ait endekseler...

...İdare Mahkemesinin 2017/707 esas, 2018/30 karar sayılı ilamında belirtildiği üzere, ihalenin feshinde idarenin kusurlu olduğu, davacı tarafın kusurunun bulunmadığının kesin mahkeme ilamı ile sabit olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetmesi nedeniyle...