... Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin 12/04/2019 tarihinde yapıldığı, ihale sınırı içerisinde eski sağlık ocağının faaliyet göstermesi ve yıkılamamasından dolayı ... öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde, bu madde hükmüne işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı verilebileceğinin öngörüldüğü ...

...pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin ve kamuoyu denetiminin ortadan kaldırılması, 07.01.2019 tarihli Mal Alım Sözleşmesi ve eki Teknik Şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine...

...ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir... md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden...

Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Yüklenici sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinde işi tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

... vekili, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve taraflar arasında 29.07.2015 tarihinde sözleşme düzenlendiğini ... fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 60.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini, eser sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğinin tespitini, sözleşmeden kaynaklanan alacak miktarının ...

... tasarısında ilk yıl için idaresince belirlenen sözleşme ödeneğini, normal şartlar altında, ihale tarihi ve sonrasında işin sözleşmeye bağlanacağı tahmini süreyi de dikkate alarak, kalan ... Hususlarının açık olduğu, Bununla birlikte; Yüklenicinin idareye verdiği hakedişin bedelini, sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alarak yeni işler meydana getireceği dikkate alındığında ...

İşin ihale ilânının 07/09/2020 tarihinde yapıldığı ve sözleşmesinin 28/10/2020 tarihinde imzalandığı görülmektedir.

İşin ihale ilânının 07/09/2020 tarihinde yapıldığı ve sözleşmesinin 28/10/2020 tarihinde imzalandığı görülmektedir.

Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.