... bulundurulmadığını, Müvekkil firma ihale sonucu bu projenin yapım işini üstlendiğini, bu süreçte ihaleye veren kurum olan TOKİ bu kuruma bağlı olarak çalışan müşavir firma ve Sağlık Bakanlığının ... bedeli kesinlikle ödenmediğini, davalı müvekkilinin bir kusuru olmadığını, verilen kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. ...eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak verilen dava konusu kararda huhuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekillerince yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6.

...edildiğini, ihale sonucunda başka bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye 256.060,00 TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde de kesin hesaba bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart ile birlikte toplam 276.717,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar...

ihale kayıt nolu 150 Adet Alçak Tabanlı Solo Otobüs Satın Alınması ihalesine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan durumun mücbir sebep... KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. sayılı kararının iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; ..

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/01/2019 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır.

...istemekte haklı olduğu gecikme cezası, menfi zarar kapsamında doğrudan temin farkı, ikinci ihale masrafları ve güncelleme masrafları ile işlemiş faiz alacağı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınarak asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru...

... sözleşmeye bağlanan işin, Danıştay 13 üncü Dairesinin 2018/2925E, 2018/2378K sayılı kararı gereği, idarenin 13/12/2018 tarih ve 855530 sayılı Makam Oluru ile tasfiye edildiği, 13 ... yapım durumları yapım şekli vb durumlardan kaynaklı olduğu ) kamu yararı gereğince ihale kapsamındaki  işin  bütünselliği  söz  konusu  olmasından  kaynaklı  tarafımızdan  mevcut ...