... 2023 olarak belirlendiği, İdaresince 07/03/2022 tarihli ve E-694 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işe ait sözleşme devrinin yapıldığı, İdare ve yüklenici tarafından düzenlenen “Ocak ... kullanıldığı, İdare tarafından tespit edilen fiyatın %90’ının aldığı, Yüklenicinin ise ihale tarihi itibariyle (2020 Ocak-2020 Aralık) ÜFE’ye göre güncellenmiş değeri aldıktan sonra ...

... Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin 12/04/2019 tarihinde yapıldığı, ihale sınırı içerisinde eski sağlık ocağının faaliyet göstermesi ve yıkılamamasından dolayı ... 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak ...

...imalâtların tümünün sözleşme kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri olan şartnameleri ve işin yapılacağı yeri inceleyip sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde bulunamayacağını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece bilirkişiden alınan rapor dikkate...

Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Temyiz Kurulunun anılan Kararına istinaden Dairemize havale edilen dosyalar ile konuya ilişkin düzenlenen …. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden...

... adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 17/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 07/10/2021 tarihinde birim ... ödeneğinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

...yapılan açıklamalar karşısında, İdarece gerçekleştirilen uygulamanın ne sözleşmesine ne de ihale mevzuatına bir aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden; söz konusu 22.09.2021 tarihli ve 50175 tutanak (33892 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararında KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLDUĞUNA ve sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki...

... eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar ... olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında ortaya çıkan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir..

...tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesine ilişkin hükmün KALDIRILMASINA, Oy çokluğu ile, karar verildi. … Üniversitesi … Spor Tesisleri İnşaatı İşi”ne ilişkin ihale dosyası ve eklerinde yapılan incelemede; ihalenin … tarihinde … kayıt numarası ile ilan edildiği, …

... yaptırılan “2 adet 2.500 Tonluk Betonarme Prefabrike … Binası İnşaatı”na ilişkin ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında (mimari uygulama projesinde, özel teknik şartnamede ve ... bulunulması nedeniyle oluşan … TL tutarındaki kamu zararının; gerek Yüksek Fen Kurulu Kararını gerekse Yapı Denetim Heyetinin iş artışından önceki yazılı ve sözlü uyarıları ile ...