Yukarıda aktarılan mevzuata hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmeye ek düzenlenen son fatura tarihinin ve dolayısıyla kabul tarihinin 30.09.2022 olduğu, bu itibarla kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde yapıldığı, mevzuatta...

... nedeniyle verilen 28 günlük süre uzatımı noktasında, ihale öncesi var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi bulundurulması gerektiği ... uzatımı olarak verilmesi gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak üzere (19+30+4) toplam proje ...

...işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına veya sigorta şirketine iade edilir.

... ediş kesintileri ile karşı karşıya kaldığını, Kamu ihale Kanununa göre sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiğini, mali kayıtların ... kadar çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. ...

İhale, 24.11.2014 tarihinde, ihale komisyonu kararıyla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren … Ltd. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” Hükümleri yer almaktadır. …” hükümleri yer almaktadır.

Bu tespit ve hükümler birlikte dikkate alındığında; YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden ... ihale tarihinin içinde bulunduğu ayın fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla iş artışının hesaplanması gerektiği, Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ...

Dosya kapsamından ayıbın davacının 01.07.2004 tarihinde yaptırdığı tespit sonucunda hazırlanan rapor tarihi itibariyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Yüklenici, yüklendiği işi sözleşme ve yasa hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlamak ve iş-eser sahibine teslim etmekle yükümlüdür.

... farklılıklardan hareketle iş artışı/eksilişi kapsamında YİGŞ’nin 22 nci maddesi hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmü de ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 23/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

maddesi ve sözleşme hükümleri uyarınca 01.06.2004 tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini, şartnamenin 52.

...000,00-TL bedelli kefalet senedi bedelinin de davalı tarafından ödenmediğini, bu bedelin de başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin gerektiğini, davalı tarafından düzenlenen kefalet senetlerinde; “Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve ...