... değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde belirtilen şartlar haricinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı, Sözleşmesine göre 2020 yılı için % 10 = 10.324 ... gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun olarak sözleşme bedeli üzerinden ödeneklerin ...

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. maddesi ve sözleşme hükümleri uyarınca 01.06.2004 tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini, şartnamenin 52.

... işlerin fiyatının tespitinde, yukarıda değinilen kanun, sözleşme ve esaslarda belirtilen hükümlere taraflarca uyulması kaydıyla, yeni fiyatların, idaresi ve yüklenici ile birlikte yapılması ... tesis edilmesi ve bir bentteki husus tüketilmeden sonraki bende geçilmemesi, iş kalemi niteliğine göre uygun olan analizlerin, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek rayiçlerden ...

c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca... Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir.

Bu hükümlerde; sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, işin yürütülmesi sırasında, sözleşme eki ... kullanılacağı, bir bent tüketilmeden bir sonraki bende geçilemeyeceği, İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak 2 nci fıkrada belirtilen analizlere, kaynakların verimli kullanılması ilkesi ...

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; İdaresince, sözleşmesinde, yıllar itibariyle belirtilen ödeneklerin ... süre verileceği, İş programının, yüklenicinin sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, gün bazında ...

Hükümleri yer almaktadır. ...edilemediğinden çakıl malzemesi yerine ocak taşı kullanılmasından ötürü malzeme niteliğinin değiştirilmesine rağmen bu durum dikkate alınarak yeni fiyat yapılmadığı...

...YİGŞ)’nin 17 inci maddesinde yer alan “iş programının sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.” hükümleri gereği, iş programının sözleşmesinde belirtilen yılların ödenek dilimleri baz alınarak hazırlanması...

Mahkemece davacı yüklenicinin sözleşmenin eki niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uyarınca hakedişlere süresinde itiraz etmediği gerekçesiyle davanın reddine dair verilen hüküm Dairemizin 27.03.2018 tarih, 2016/5006 Esas, 2018/1186 Karar sayılı ilamı ile Yapım İşleri...