...Sözleşme sürecine ilişkin davalarda adli mahkemeler, Sözleşme sürecine ilişkin olmakla birlikte, idarenin tek taraflı işlemi... ...sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.
hak düşürücü süre - Arama Sonuçları
...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat... Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların gösterdikleri...
...düzenlemek suretiyle ihaleye katıldığı gerekçesiyle davacılar hakkında yasaklama kararı verilmiş ise de, gerçek dışı belge... ...2019 / 4089 nolu kararı) İdari işlemlerin adli mahkemelerdeki süreçleri takip etmesi gerektiği, sahte belge kullanmak fiiliyle...
... kaynaklanmadığı ve davacının bu süre kadar süre uzatımına hak kazandığı, sözleşmenin 34.2.maddesi uyarınca gecikilen her ... hesaplanan bu sürenin gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen ... de nazara alınarak dava tarihi öncesi itibariyle temerrüde düşürücü ihtarname olmadığından alacağın 10.000,00 TL ...
Sözleşme süresi, işin kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi için temel bir yükümlülük teşkil eder. Bu yaklaşımın hakkaniyet ve eşitlikle ilgisinin bulunmadığını düşünmekteyiz.
İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini... “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “…
TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...birlikte devam ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının olduğu (15...
İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. ...tebliğ etmesi gerektiği, bu durumun yükleniciye süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi...
İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “… “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…
Aksi hâlde cezai şartı isteme hakkı düşer. Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir.