geçici kabul kavramı, bir yapım işinin sözleşmeye göre tamamlanmasından sonra, idarece işin geçici olarak kabul edildiği tarihi ifade eder. Bu tarih, yüklenicinin işi bitirdiği ve idarenin bu işi kontrol edip onayladığı noktada…
Devamı geçici kabul - Arama Sonuçları
...ayrı verildiği ve bu doğrultuda fiyat farkı hesaplarının ayrı ayrı yapıldığı; sözleşmede her iki kısım için ayrı ayrı iş programı düzenlemesinin yer aldığı; geçici kabul noksanları için alınması gereken teminat mektuplarının birbirinden farklı olduğu; yine Yapım İşleri Genel Şartnamesinin muhtelif maddelerinde karma sözleşmelerin birim...
...tesviyesini mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından sonra, taahhüdünü, sözleşme eki iş programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.
1)İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır.
...bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak 18.7.2011 tarihinde bitirmesi gereken işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi...
(1)İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır.
Hala devam eden veya geçici kabulü son onbeş yıl içerisine giren, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapım işleri bulunmaktadır.
(Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)”
Bu sebeple, yapım işleri tip sözleşmelerinde yapılan işin tamamının bitirilmemesi halinin geçici kabulü yapılamayacak yapı olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü bedel ile verilen işte davacıya fazla ödeme yapıldığını, yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranarak edimini yerine getirmediğinin ...
Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.