...Kabul ” başlıklı 41 inci maddesi 2 inci fıkrası (b) bendi hükmü gereği işin tamamlanması için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları ”  

Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir.

Kesin hesap çıkarılırken, yapılan işlerin uygulama yılı itibariyle saptanan bedeli, yasal ve akdi dayanağı bulunmadığından ayrıca geçici kabulün hükmen tespitine karar verildiği dava tarihine (2004 yılına) güncellenmemelidir.

Davalı iş sahibi idare tarafından düzenlenen 05.06.2018 tarihli hak ediş raporunda işin seviyesi %78,2758 olarak tespit edilmiş, iş bitim tarihi olarak tayin edilen 07.06.2018 tarihinde işin henüz geçici kabule hazır olmadığı görülmüştür.

...nda belirtilen İdare görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

...korkulukların üzerine “U” profil yapılması suretiyle kusurlu imalatların kısmen düzeltildiği, bu kısmi düzeltmenin yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının kusurlu imalatın düzeltilme oranına göre düşürüldüğü, kusurlu imalatın düzeltilme gerekçesini sağlayan “U” profil...

...tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj imalatlarının tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye bildirildiği, 05/04/2021 tarihi itibarıyla tesise enerji temin edilemediğinden devreye alma...

...edilmesi gerekmesine rağmen iade edilmediğinden müvekkilinin bankaya komisyon ödemek zorunda kaldığını belirterek fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte sözleşmeden doğan alacak karşılığı 130.700,00 TL'nin taraflarına ödenmesini teminat mektubunun...