...süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla... İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin 21.02.2013 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

tarihinde anahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen “… ...iversitesi Diş Hastanesi Yapımı İşi” nde; işin devamı sırasında yapımından vazgeçilen alüminyum kompozit kaplama imalatları (Özel 8, Özel 9, Özel 21) için iş eksilişi... Anahtar teslim götürü bedel üzerinden ...

...bulunacak menfi zarara, fazla ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken... ...mahkemenin kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı...

Bahse konu işte, yer tesliminden sonra, yüklenici tarafından idaresine verilen 28.08.2020 tarihli iki ayrı dilekçe... Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Başlamış olan ihaleler GEÇİCİ MADDE 22 –  ’sini geçemez.” (

...nedenleriyle süre uzatımlarına hak kazandığı ve bu süre uzatımlarına rağmen bahsi geçen eksikliklerin idarece giderilemediği dikkate alındığında idarece olayın oluş şekli... ...sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket tarafından şantiye kurulumu tamamlanarak işe başlandığı esnada...

...malzeme ile beton ve harç yapılması, zamanından önce kalıp sökülmesi, demir kontrolü ve teslim alınmadan beton dökülmesi, temel taban seviyesi bulunmaksızın inşaata başlanması... ...yetkileri ve teknik bilgileri sınırlı olan tekniker ve teknisyenlerin kontrol teşkilatında ve geçici/kesin kabul komisyonlarında görevlendirildikleri anlaşılamamıştır.

...bir ya da birden fazla alt kiracı alabilir” hükmü doğrultusunda, henüz iş kendisine teslim edilmeden, alt kiracı almak üzere İdarenin onayına başvurduğu, İdarenin vermiş... Kanunda geçen Devletin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu...

...kazandığı ve 24/07/2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 27/07/2012 tarihinde iş yerinin teslim edildiği, davacının da ortak olduğu dönemde şirket tarafından iki kez ihale konusu... maddesinin (a) bendinde, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan...

...maddesinde; “Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet mallarını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için... ...tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına...