Davacı, davasında ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme... ...süre uzatımı verdiği, ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı...

avukat vekalet ücreti , geç ödeme , hakediş , icra takibi , kamu zararı

Yüklenicinin hakediş ödemelerinde hesaplanan KDV tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı talep ettiği ve süre uzatımının İdaresince kararlaştırıldığı şekliyle sözleşme bedeli esas alınarak belirlenmesi yerine hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesini talep ettiği görülmüştür.

... Başkanlığı görevlilerince, değişen mevzuat hükmü karşısında yaşanan belirsizlik nedeniyle ödemeyi yapıp yapmama konusunda tereddüte düşüldüğü, bu süreçte kamu zararına sebebiyet vermemek ... yaşanan süreç nedeniyle borcun geç ödenmesinde ve sonucunda gecikme zammının oluşmasında geçmiş dönem görevlilerinin de kasıt, kusur veya ihmallerinin olduğu söylenemez.

(Kamu İhale Kurulunun 09.08.2023 tarih ve 2023/UH.II-1090 nolu kararı) Hastalık, rapor gibi hallerde SGK tarafından, ilk iki gün hariç, geçici iş göremezlik ödeneği ödemesi yapılmaktadır.

...işletme teminatı kesileceği, yüklenicinin her istihkak ödemesinde SGK borcu olmadığını, Maliye'ye KDV borcu olmadığını, gerekli harç ve vergileri yatırmış olduğunu belgelemek zorunda olduğu, sözleşmenin yine IV/c-1 maddesinde, istihkaklardan kesilen %5 işletme teminatının geçici kabul yapılıp SGK'dan ilişiksizlik belgesi...

DELİLLER VE GEREKÇE: Dava, hizmet alımına ilişkin sözleşme gereğince idarenin bir kısım hak edişleri geç ödemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini için cezai şart hükümleri gereğince zararın tazmini istemine ilişkindir.

...sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe olarak sunulamayacağı, davacının bu yöndeki iddiasına itibar edilmediği, bununla birlikte, davacı tarafından, 4735 sayılı Kanun'da belirlenen 45 günlük sürede ihaleden yasaklama kararı verilmesi gerekirken bu süre geçtikten sonra...

...yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir.

  Yukarıda aktarılan İş Kanunu’nun ilgili maddesinden, işçilere ödenecek olan ücretlerin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.