...uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler...

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı resmî gazetede yayınlanan ve yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir. “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Fiyat Farkı Ödenecektir.

TL’ye satın aldığı ve bu doğrultuda parkenin m² fiyatı ile yüklenici ile yapılan ihale bedeli arasındaki fark üzerinden KDV dahil ...

...ürünü ile açıklama yapıldığı ve söz konusu bültende tane nanenin “adet” üzerinden fiyatlandırıldığı tespit edilmiştir.

Davacının temel kazısında önceden öngörülmeyen büyük miktarda yeraltı sularının ortaya çıkmış olmasının yol açtığı iş ve maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 365/II.

Gerekçe Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...konusu olmadığı, bu iş kapsamında fiyat farkı ödemesi öngörülmediğinden ayrıca idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..

Yapılan güncelleme sonucunda da söz konusu isteklinin teklifi ile en yakın teklif arasında 1.031.241,22 TL’lik bir fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir.

...günlere ait ödeneklerin ileri aylara kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir.