tarafından 5 istasyon için 21.10.2016 ile 06.03.2017 tarihleri arasında durdurulan 5 adet istasyon imalatlarının yapımına fen noktasından çalışmayacak tarih olan 01.04.2017 tarihinde başlandığı, birden fazla istasyonda çalışmaya izin verilmediği de göz önünde bulundurulduğunda bu süre uzatımlarının verilmesinin işin...

...dolgu imalâtı” yaptığını, ancak davalının iş bedelini ödemediğini iddia ederek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle bakiye iş bedeli alacağının tahsilini... Uyuşmazlık; davacı yanca 11.04 Pozunda granüler dolgu imalatının yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise yapılan toplam dolgunun ne miktarının...

Sorumlular alümünyum kompozit cephe kaplaması imalatlarından vazgeçilmesinin gerekçesini; “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte 09.07.2015 tarihinde yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 27’nci maddesinin değiştirildiği ve bina yüksekliği 28,50 m’den fazla olan binalarda dış cephelerin “zor yanıcı” malzemeden yapılma...

...kırmataş nakli, 07.007 kum nakli analiz girdilerine yer verildiği, bu girdilerden 07.006/K kazı fazlası malzeme nakli (M:10,00 km, d=2,00 km), 07.006/10 kum-çakıl nakli (M=25 km, d=5), 07...

Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.

...günlük gecikme cezasının ¼ oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken...

...yapılması, kazı esnasında çıkacak veya kazı çukuruna gelen zemin sularının pompalar ile boşaltılması, kazı esnasında eski imalatlara ait kalıntılar çıkması durumunda bu kalıntıların kırılması, sökülmesi hafriyat fazlalığının Gökdere mevkii moloz döküm sahasına nakliyesi veya idare tarafından uygun görüldüğü taktirde kazıdan çıkan...

...daha önce hesaplanan fiyat farkları ile karşılaştırılarak ortaya çıkacak eksik veya fazla tutarın devam eden geçici hak edişlerde mahsuplaşma yolu ile idaresince düzeltilebileceği... ...çalışmalarından başlanıldığı, ancak ilk iş kapsamında gövdede yapılan problemli imalatların düzeltilmesine yönelik proje revizyonlarının 2018 yılı sonunda tamamlandığı...

İdare Yüklenici den aynı zaman dilimi içerisinde en az 3 en fazla 5 farklı noktada makine ve/veya el ile kazı yapmasının isteyebilir. ...olmadığı ile bu çap aralığındaki arızalı boruların alın kaynağı ile birleştirilmesi imalat bedelinin ÖBF-19 iş kalemi üzerinden ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile...

...mineral dolgu yerine rayiç bedeli daha uygun olan polietilen dolgu tercih edilmesine rağmen daha fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir... Söz konusu işte imalat değişikliğine gidilerek İNŞ.13 (Alüminyum kompozit panel (0,50mm+3mm+0,5mm) 4mm kal.