KARŞI OY İdaresinin başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer ... tarihleri arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün ve ilk iş bitim tarihinin 10/12/2021 olduğu, İşe ait idari şartnamenin “Sözleşmenin ... bendinde; “Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır; Yıllar ...

... 9 parti halinde ve her bir partide en az 50.000 adet olmak üzere işin başlangıcından itibaren ... aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı Karayolları Genel ... yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat ...

Bu nedenle, .. TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003... ...eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi...

...bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. hükümlerine... Gıda Paz. olarak belirlendiği, bu karar üzerine Fırat Tur. Gıda Paz. Gıda Paz. ...220,00TL +KDV 46 ARAÇ 220,00 TL GÜNLÜK 10.120,00TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR...

...24/09/2020 tarihli ve E.27238 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... İşe ait sözleşmenin “Teknik personel bulundurulması”   ...teknik personeli Elektrik Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli... ...inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının... ...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/10/2020 tarihinde yapılan toplantıda...

...hükmü, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar” başlıklı 16’ncı maddesinde “İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği...

...Kamu İhale Kanununun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” başlıklı... .’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE (.. ...sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların... ...ile teslim programı başlıklı 10 uncu maddesinde; malın ... tarafından ifade edilmiş ve Fen İşleri Müdür Vekili ...

İlamdaki tazmin hükmü; 8 ay süreli … Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı ... günlük 2.000,00 TL/gün üzerinden (10 günlük çalışma ile) ödenmesi sebebiyle verilmiştir.

... projenin revize edilmesinden kaynaklı 101.315,46 TL iş artışı için 1 gün olmak ... artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici ... hazırlanan revize iş programını yüklenicinin itiraz kaydı ile imzaladığı ve idarelerince onaylanarak ...

Kararlarda çekimser kalınamaz. ...sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan... …” denilmektedir. ...Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazısı ile …’e asil... ...Sağlık İşleri Müdürlüğünden iki günlük sağlık raporu almıştır.